Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Образец договора на выполнение строительных работ между юридическими лицами

Договор подряда существовал еще в римском праве, однако рассматривался не в качестве самостоятельного вида договора, а как разновидность договора найма — locatio-conductio operis: одно лицо отдает другому за известное вознаграждение такое количество своего труда, какое нужно для совершения какого-нибудь предприятия постройка дома, перевозка или починка вещи и т. В современном российском праве договор подряда — достаточно распространенный самостоятельный договор, опосредующий имущественные отношения по производству или переработке материальных благ, в результате которых достигнутый подрядчиком результат становится собственностью заказчика. Договор подряда представляет собой соглашение, в силу которого одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его ст. Похожие статьи по теме:. Наименование подлежащих выполнению работ:. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда между юридическими лицами

Согласно договору подряда одна сторона подрядчик должен выполнить по заданию другой стороны заказчика определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Такой договор считается возмездным, консенсуальным и взаимным. Предметом договора выступает результат выполненной работы. Результатом работы может быть создание новой вещи или изменение уже существующей. Существенным условием договора подряда является его срок.

В договоре должен быть указан начальный, промежуточный и конечный срок выполнения работ. В договоре подряда может быть указан срок принятия результата работы, если же такой срок не будет указан, то заказчик обязуется принять результат работы сразу же после сообщения подрядчиком о его готовности.

Цена договора может быть выражена в приблизительной или твердой смете. Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют тогда, когда заранее нельзя определить количество и объем работ. Если в договоре подряда не предусмотрено обязанности подрядчика выполнять работу лично, то подрядчик может привлекать к работе субподрядчиков.

В таком случае ответственность за сроки и качество работы будет нести генеральный подрядчик. Гражданский кодекс предусматривает такие виды договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение изыскательных и проектных работ и т. Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей. Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений. Ру - актуальные образцы договоров и юридическая помощь. Ру Сообщество юристов России кодексы и образцы договоров Бесплатные юридические консультации:.

Войти Регистрация Добавить в закладки. Типовой договор подряда Согласно договору подряда одна сторона подрядчик должен выполнить по заданию другой стороны заказчика определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Договор подряда Договор подряда на строительство дома Договор подряда выполнение работы иждивением подрядчика Договор подряда выполнение работы с использованием материала заказчика Договор подряда на электромонтажные работы Существенным условием договора подряда является его срок.

Расчётно-кассовое обслуживание. Активные юристы не в сети. Пилипенко Игорь Александрович г. E-mail: lawyer yandex. Баранов Александр Михайлович г. E-mail: komfort-kovdor ya. Воробьев Николай Иванович г. E-mail: nikolai-vorobev yandex.

Приходько Богдан Евгеньевич г. E-mail: prixodcko. Лучшие юристы онлайн. E-mail: irina mail. Куприяшенко Оксана Николаевна г. E-mail: oksana mail. Дремина Ксения Владимировна г. E-mail: ksudremina mail. Щелкин Александр Анатольевич г. E-mail: aleksandr. Обновления кодексов Ответы юристов Нынешнее законодательство по Такое обращение делается в форме Эксплуатация незарегистрирова При досрочном погашении креди Когда арбитражным судом выносится опред Информация Контактная информация Поиск договоров Каталог юристов Адреса юридических компаний России Полезная информация Судебная практика Правила сайта.

Бесплатные юридические консультации:.

Типовой договор подряда

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист.

Договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ — это договор, закрепляющий отношения между заказчиком и исполнителем на предмет проведения ремонтно-отделочных работ. Часто заказчики, после проведения самого сложного этапа работы отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке, тем самым надеясь сэкономить и завершить все ремонтно-отделочные работысвоими силами.

Подрядчик обязуется произвести, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Объемы, виды и сроки выполнения работ перечислены в …………… Сумма договора …………………………………………………… Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы. Изменение расценок и или стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Договор подряда на выполнение строительных работ — образец данного документа читатель может скачать по ссылке в конце статьи. Этот вид сделки регламентирует отношения между заказчиком строительных работ и подрядчиком, который их выполняет. О том, как составить документ, каковы его существенные условия, правах и обязательствах сторон соглашения, их ответственности, расскажем далее. Положения о договоре подряда на законодательном уровне закреплены в главе 37 ГК РФ параграф 5 данной главы. По данной сделке подрядчик должен в пределах определенного сторонами срока построить объект по заданию заказчика, либо выполнить иные строительные работы, а заказчик должен создать условия для строительства, принять результат работ и оплатить их. Соглашение заключается в письменном виде в том случае, если хотя бы одной из сторон сделки является организация. На практике, рекомендуется составлять письменное соглашение во всех случаях.

Образец договора строительного подряда между юридическими лицами

Согласно договору подряда одна сторона подрядчик должен выполнить по заданию другой стороны заказчика определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Такой договор считается возмездным, консенсуальным и взаимным. Предметом договора выступает результат выполненной работы. Результатом работы может быть создание новой вещи или изменение уже существующей.

Представленный текст является образцом договора подряда между юридическими лицами.

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца. Согласно пункту 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации ГК РФ , договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Договор подряда — это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона — Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне — Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы.

Нормативное регулирование обязательств по выполнению строительно-монтажных работ осуществляется общими положениями гл. Для подряда в строительстве характерен ряд признаков, позволяющих отличить его от других соглашений по выполнению работ:. Далее рассмотрим основные моменты договора подряда между юридическими лицами, например между обществами с ограниченной ответственностью ООО. Как любой иной договор между юр. Существенными условиями такого соглашения, исходя из его формулировки п.

Образцы договоров подряда, субподряда

.

Составление договора на примере образца договора Наименование подлежащих выполнению работ: а) обязательными для исполнения следующие строительные нормы и правила: Договор подряда (общая форма) · Договор подряда между юридическими лицами (универсальный).

.

Договор подряда на строительно-отделочные работы

.

Скачать образец договора подряда на выполнение строительных работ

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК РАБОТАТЬ БЕЗ ИП или ООО, ДОГОВОР ПОДРЯДА
Комментариев: 5
  1. Любомила

    Вали в ізраїль свій

  2. muldiffna

    Отсутствие состава хулиганства это когда потерпевший с виновным были ранее знакомы имели например неприязненные отношения. При таком положении уходит квалифицирующий признак из хулиганских побуждений .

  3. Наркис

    Добрый вечер! разъясните пожалуйста как работает в украине Charge back? украинские банки, в особенности их мелкие сотрудники либо не знают вообще либо пытаются увиливать.

  4. Ариадна

    Развиваю агентство интернет-маркетинга. Очень жесткая конкуренция. Основная статья расходов человеческие мозги, т.е зарплата. Рентабильность бизнеса около 15-20 и то не всегда. Интересно, как платить в белую. где же прибыль брать. А повышать цены на услуги ну сотни конкурентов будут мешать. Приходится экономить на чем-то, что может влиять на качество работы для клиента.

  5. Виссарион

    На каких основаниях можно не допускать к проверке с 5 октября ?

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2019 Юридическая консультация.